基本情况:
地理位置 大连市甘井子区椒北路
类型 普通住宅
销售证号 20040071
开发商 大连凯祥房屋开发有限公司
目前状况:
1.合同约定12月30日交房(部分是11月30日)
2.现在交房的条件
没有竣工备案表
电:临时电源
水:没有(口头答应3月31日前解决)
电梯:主体安装了,没调试,因为临时电源无法调试。
暖气:没有
3.钥匙可以现在给你,但签写一个到3月31日不装修的承诺。
开发商态度:
1.承认违约,但不赔钱,答复:“希望大家理解”
2.违约的原因:
钉子户迁不走,政府不让强迁,耽误工程进度-------不可抗力
高考期间,政府不让施工,耽误6天----------------政府法令,不可抗力
钉子户占据市政配套管线,耽误到冬天,政府冬天不许破路施工-----市政配套管线接通的延误
3.如果要求赔偿,可以,但先退房,我们不卖你房。
4.如果法律解决,可以,我们要求终止合同,因为我们达不到你的要求,退房,还你原房款及利息。
我们仲裁目的:
(1)合同继续履行
(2)赔偿违约期间的违约金
我们要咨询的若干问题:
1.现在有80户想集体仲裁,律师事务所,是否可以统一代理;
2.现在开发商违约的时间尚短,我们目前能做些什么,最佳的仲裁时机。
3.开发商要单独终止合同,法律是否会支持,如支持,会怎么赔偿我们;
4.钉子户迁不走,政府不让强迁是否属于不可抗力的范畴。
5.合同中约定:“如遇下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出卖人可以据实予以延期”
(1)不可抗力---------开发商说钉子户迁不走
(2)执行政府法令-----开发商说的高考
(3)接通管线的延误---开发商说现在没水,就是因为外网没碰管,这个不是他能力能及。
(4)其他原因造成的延误---这种含混不清的霸王约定法律是否支持。
以上这些条款哪些对我们是不利的,我们有多大的胜算把握;
6.合同约定的书面通知我们至今都没接到,是否对我们有利,如何做;
7.有的楼合同都到期了,还没动工,他们现在能做点什么;
8.我们手头现在的合同为什么有的是一份有的是两份,一份的有什么可能?
9.即使我们胜了,执行情况会怎样;
10.如果可以集体仲裁,操作步骤及相关的收费情况,胜了怎么收,败了怎么收?
11.如果产权将来办不下来,你们是否也代理; |